施工单位停工以后要注意事项

Question

如题所述

Answer 1

施工单位停工以后要注意停工的经济性、停工手续的证据化、停工期间确保安全性等。

1、停工的经济性

考虑停工的经济性，确保停工不会对质量或安全造成影响，并采取措施防止损失进一步扩大。如主体封顶时停工，便于操作和控制，如地基完工施工主体前停工或主体封顶时停工，便于操作和控制，因为停工是手段，不是目的。

2、停工手续的证据化

包括拖欠工程款的证据，书面通知建设单位，报告监理单位并保留邮寄凭证。停工应当是具备充足的理由及其相应的证据。包括拖欠工程款，则应有付款不足的证据，一般进度款相差1—2个月则不宜停工，一般应考虑在3个月以上，当然法律没有明确的数额规定，施工单位应视具体施工情况而定。

3、停工期间确保安全性

停工应不影响工程质量、不发生安全事故。因停工期间发生的安全、质量事故均应由施工企业承担。

施工现场注意事项：

1、施工人员进入施工现场前，必须要进行施工安全、消防知识的教育和考核工作，对考核不合格的职工，禁止进入施工现场参加施工。

2、进入施工现场必须戴好安全帽，系好帽带，并正确使用个人劳动防护用品。

3、严格执行操作规程，不得违章指挥和违章作业，对违章作业的指令有权拒绝并有责任制止他人违章作业。

4、施工作业时必须正确穿戴个人防护用品，进入施工现场必须戴安全帽。不许私自用火。严禁酒后上班作业。

5、穿拖鞋、高跟鞋、赤脚或赤膊不准进入施工现场。

6、穿硬底鞋不得进行登高作业。

7、现场用电，由专人管理，设专用配电箱，严禁乱接乱拉，采取用电挂牌制度，杜绝违章作业，防止人身、线路，设备事故的发生。

Answer 2

施工单位停工以后，需要注意以下事项：
1. 遵守法律法规：停工期间，施工单位应遵守相关法律法规，确保工程质量和安全。按照建筑主管部门的要求，采取措施确保工程停工期间的安全稳定。
2. 及时报告：施工单位在停工后，应及时向建设单位报告，并提供停工原因、停工时间和预计复工时间等信息。同时，要保持与建设单位、监理单位等相关方的沟通，确保信息畅通。
3. 落实停工措施：根据停工通知要求，施工单位应对施工现场进行全面检查，落实停工措施。包括停止施工作业，关闭电源、水源、气源等，确保施工现场安全。
4. 保护工程质量：停工期间，施工单位应采取措施保护已完成的工程质量，防止因停工而导致工程质量受损。例如，对于已完成的混凝土结构，应进行覆盖和保湿处理。
5. 维护现场秩序：停工期间，施工单位应负责维护现场秩序，确保施工现场干净整洁，防止因停工而产生的环境污染和安全隐患。
6. 及时复工：施工单位在停工期间，应积极采取措施解决问题，确保在约定的复工时间内顺利复工。在复工前，施工单位应向建设单位和监理单位报告复工时间，并经批准后方可复工。
7. 处理纠纷：停工期间，施工单位与建设单位、监理单位之间可能存在纠纷，施工单位应积极沟通协调，争取通过协商解决纠纷。如无法协商解决，可依据合同约定提交仲裁或诉讼。
8. 承担违约责任：如果停工是由于施工单位原因造成的，施工单位应承担相应的违约责任。根据合同约定，施工单位可能需要支付违约金、赔偿金等。
总之，在停工期间，施工单位应严格遵守法律法规，确保工程质量和安全，积极解决问题，维护现场秩序，并与建设单位、监理单位保持良好沟通。